21 февраля 2017

Точно в срок

0 0
Организация не вправе заявить НДС по приобретенному им оборудованию к вычету, поскольку его приобретение произведено после расторжения договора подряда, для выполнения работ по которому оно приобреталось.
27 февраля 2015 г. общество подало уточненную декларацию по НДС за 4 квартал 2012 г. и заявило к вычету налог в размере 361,4 млн руб. Налоговая инспекция отказала налогоплательщику, а суды первой и кассационной инстанции поддержали позицию налогового органа.
Судами установлено, что общество выполняло подрядные работы по строительству атомной электростанции на территории Болгарии. Для этого налогоплательщик (принципал) заключил агентский договор для координации работы изготовителей и обеспечения необходимых сроков поставки.
Согласно агентскому договору право собственности на оборудование переходит от поставщика к принципалу с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 в месте поставки (склад изготовителя).
12.04.2012 г. заказчик официально письмом уведомил подрядчика о принятии решения о прекращении строительства АЭС. Но подрядчик не приостановил работы и в 4 квартале 2012 г. готовое оборудование им приобретено и оприходовано. Спорные накладные ТОРГ-12 и счета-фактуры  выставлены изготовителем в декабре 2012 г.
Из документов следует, что право собственности на оборудование перешло к подрядчику после официального уведомления заказчика о прекращении проекта, и подрядчику было изначально известно, что приобретаемое оборудование предназначено для экспортных операций для конкретного заказчика заграницей, и которое не может быть реализовано на территории РФ третьему лицу.
Суд сделал вывод, что обществом-подрядчиком в нарушение п. 1 ст. 146, п. 9 ст. 167, п. 2 ст. 170, п. 1,2 ст. 171 и п. 1,3 ст. 172 НК РФ неправомерны заявлены налоговые вычеты по НДС, предъявленные ему при приобретении оборудования.

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.02.2017 № Ф05-22003/2016 по делу № А40-62154/2016, АО «АСЭ»)
Теги публикации: НДС, Налоговые вычеты